<b id="lzqsh"><address id="lzqsh"><video id="lzqsh"></video></address></b>
<menuitem id="lzqsh"><optgroup id="lzqsh"></optgroup></menuitem>
    <option id="lzqsh"><source id="lzqsh"><tr id="lzqsh"></tr></source></option>
    1. <option id="lzqsh"><p id="lzqsh"></p></option>
    2. 一站式商裝專家:14702462888、024-31999215
      所在位置 首頁 > 裝修攻略

      最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)

      瀏覽數:210  更新時間:2021-01-29
          《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》已于2020年12月25日由最高人民法院審判委員會第1825次會議通過,現予公布,自2021年1月1日起施行。

          最高人民法院

          2020年12月29日

          法釋〔2020〕25號

          最高人民法院

          關于審理建設工程施工合同糾紛案件

          適用法律問題的解釋(一)

          (2020年12月25日最高人民法院審判委員會第1825次會議通過,自2021年1月1日起施行)

          為正確審理建設工程施工合同糾紛案件,依法保護當事人合法權益,維護建筑市場秩序,促進建筑市場健康發展,根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國民事訴訟法》等相關法律規定,結合審判實踐,制定本解釋。

          第一條建設工程施工合同具有下列情形之一的,應當依據民法典第一百五十三條第一款的規定,認定無效:

          (一)承包人未取得建筑業企業資質或者超越資質等級的;

          (二)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的;

          (三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

          承包人因轉包、違法分包建設工程與他人簽訂的建設工程施工合同,應當依據民法典第一百五十三條第一款及第七百九十一條第二款、第三款的規定,認定無效。

          第二條招標人和中標人另行簽訂的建設工程施工合同約定的工程范圍、建設工期、工程質量、工程價款等實質性內容,與中標合同不一致,一方當事人請求按照中標合同確定權利義務的,人民法院應予支持。

          招標人和中標人在中標合同之外就明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設單位捐贈財物等另行簽訂合同,變相降低工程價款,一方當事人以該合同背離中標合同實質性內容為由請求確認無效的,人民法院應予支持。

          第三條當事人以發包人未取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續為由,請求確認建設工程施工合同無效的,人民法院應予支持,但發包人在起訴前取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續的除外。

          發包人能夠辦理審批手續而未辦理,并以未辦理審批手續為由請求確認建設工程施工合同無效的,人民法院不予支持。

          第四條承包人超越資質等級許可的業務范圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級,當事人請求按照無效合同處理的,人民法院不予支持。

          第五條具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同,當事人請求確認無效的,人民法院依法不予支持。

          第六條建設工程施工合同無效,一方當事人請求對方賠償損失的,應當就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關系承擔舉證責任。

          損失大小無法確定,一方當事人請求參照合同約定的質量標準、建設工期、工程價款支付時間等內容確定損失大小的,人民法院可以結合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關系等因素作出裁判。

          第七條缺乏資質的單位或者個人借用有資質的建筑施工企業名義簽訂建設工程施工合同,發包人請求出借方與借用方對建設工程質量不合格等因出借資質造成的損失承擔連帶賠償責任的,人民法院應予支持。

          第八條當事人對建設工程開工日期有爭議的,人民法院應當分別按照以下情形予以認定:

          (一)開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;開工通知發出后,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。

          (二)承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以實際進場施工時間為開工日期。

          (三)發包人或者監理人未發出開工通知,亦無相關證據證明實際開工日期的,應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間,并結合是否具備開工條件的事實,認定開工日期。

          第九條當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,人民法院應當分別按照以下情形予以認定:

          (一)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;

          (二)承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;

          (三)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。

          第十條當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。

          當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

          第十一條建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。

          第十二條因承包人的原因造成建設工程質量不符合約定,承包人拒絕修理、返工或者改建,發包人請求減少支付工程價款的,人民法院應予支持。

          第十三條發包人具有下列情形之一,造成建設工程質量缺陷,應當承擔過錯責任:

          (一)提供的設計有缺陷;

          (二)提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準;

          (三)直接指定分包人分包專業工程。

          承包人有過錯的,也應當承擔相應的過錯責任。

          第十四條建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用后,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,人民法院不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。

          第十五條因建設工程質量發生爭議的,發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。

          第十六條發包人在承包人提起的建設工程施工合同糾紛案件中,以建設工程質量不符合合同約定或者法律規定為由,就承包人支付違約金或者賠償修理、返工、改建的合理費用等損失提出反訴的,人民法院可以合并審理。

          第十七條有下列情形之一,承包人請求發包人返還工程質量保證金的,人民法院應予支持:

          (一)當事人約定的工程質量保證金返還期限屆滿;

          (二)當事人未約定工程質量保證金返還期限的,自建設工程通過竣工驗收之日起滿二年;

          (三)因發包人原因建設工程未按約定期限進行竣工驗收的,自承包人提交工程竣工驗收報告九十日后當事人約定的工程質量保證金返還期限屆滿;當事人未約定工程質量保證金返還期限的,自承包人提交工程竣工驗收報告九十日后起滿二年。

          發包人返還工程質量保證金后,不影響承包人根據合同約定或者法律規定履行工程保修義務。

          第十八條因保修人未及時履行保修義務,導致建筑物毀損或者造成人身損害、財產損失的,保修人應當承擔賠償責任。

          保修人與建筑物所有人或者發包人對建筑物毀損均有過錯的,各自承擔相應的責任。

          第十九條當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的,按照約定結算工程價款。

          因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化,當事人對該部分工程價款不能協商一致的,可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。

          建設工程施工合同有效,但建設工程經竣工驗收不合格的,依照民法典第五百七十七條規定處理。

          第二十條當事人對工程量有爭議的,按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發包人同意其施工,但未能提供簽證文件證明工程量發生的,可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。

          第二十一條當事人約定,發包人收到竣工結算文件后,在約定期限內不予答復,視為認可竣工結算文件的,按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的,人民法院應予支持。

          第二十二條當事人簽訂的建設工程施工合同與招標文件、投標文件、中標通知書載明的工程范圍、建設工期、工程質量、工程價款不一致,一方當事人請求將招標文件、投標文件、中標通知書作為結算工程價款的依據的,人民法院應予支持。

          第二十三條發包人將依法不屬于必須招標的建設工程進行招標后,與承包人另行訂立的建設工程施工合同背離中標合同的實質性內容,當事人請求以中標合同作為結算建設工程價款依據的,人民法院應予支持,但發包人與承包人因客觀情況發生了在招標投標時難以預見的變化而另行訂立建設工程施工合同的除外。

          第二十四條當事人就同一建設工程訂立的數份建設工程施工合同均無效,但建設工程質量合格,一方當事人請求參照實際履行的合同關于工程價款的約定折價補償承包人的,人民法院應予支持。

          實際履行的合同難以確定,當事人請求參照最后簽訂的合同關于工程價款的約定折價補償承包人的,人民法院應予支持。

          第二十五條當事人對墊資和墊資利息有約定,承包人請求按照約定返還墊資及其利息的,人民法院應予支持,但是約定的利息計算標準高于墊資時的同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率的部分除外。

          當事人對墊資沒有約定的,按照工程欠款處理。

          當事人對墊資利息沒有約定,承包人請求支付利息的,人民法院不予支持。

          第二十六條當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理。沒有約定的,按照同期同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率計息。

          第二十七條利息從應付工程價款之日開始計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:

          (一)建設工程已實際交付的,為交付之日;

          (二)建設工程沒有交付的,為提交竣工結算文件之日;

          (三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日。

          第二十八條當事人約定按照固定價結算工程價款,一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的,人民法院不予支持。

          第二十九條當事人在訴訟前已經對建設工程價款結算達成協議,訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑒定的,人民法院不予準許。

          第三十條當事人在訴訟前共同委托有關機構、人員對建設工程造價出具咨詢意見,訴訟中一方當事人不認可該咨詢意見申請鑒定的,人民法院應予準許,但雙方當事人明確表示受該咨詢意見約束的除外。

          第三十一條當事人對部分案件事實有爭議的,僅對有爭議的事實進行鑒定,但爭議事實范圍不能確定,或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外。

          第三十二條當事人對工程造價、質量、修復費用等專門性問題有爭議,人民法院認為需要鑒定的,應當向負有舉證責任的當事人釋明。當事人經釋明未申請鑒定,雖申請鑒定但未支付鑒定費用或者拒不提供相關材料的,應當承擔舉證不能的法律后果。

          一審訴訟中負有舉證責任的當事人未申請鑒定,雖申請鑒定但未支付鑒定費用或者拒不提供相關材料,二審訴訟中申請鑒定,人民法院認為確有必要的,應當依照民事訴訟法第一百七十條第一款第三項的規定處理。

          第三十三條人民法院準許當事人的鑒定申請后,應當根據當事人申請及查明案件事實的需要,確定委托鑒定的事項、范圍、鑒定期限等,并組織當事人對爭議的鑒定材料進行質證。

          第三十四條人民法院應當組織當事人對鑒定意見進行質證。鑒定人將當事人有爭議且未經質證的材料作為鑒定依據的,人民法院應當組織當事人就該部分材料進行質證。經質證認為不能作為鑒定依據的,根據該材料作出的鑒定意見不得作為認定案件事實的依據。

          第三十五條與發包人訂立建設工程施工合同的承包人,依據民法典第八百零七條的規定請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

          第三十六條承包人根據民法典第八百零七條規定享有的建設工程價款優先受償權優于抵押權和其他債權。

          第三十七條裝飾裝修工程具備折價或者拍賣條件,裝飾裝修工程的承包人請求工程價款就該裝飾裝修工程折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

          第三十八條建設工程質量合格,承包人請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

          第三十九條未竣工的建設工程質量合格,承包人請求其承建工程的價款就其承建工程部分折價或者拍賣的價款優先受償的,人民法院應予支持。

          第四十條承包人建設工程價款優先受償的范圍依照國務院有關行政主管部門關于建設工程價款范圍的規定確定。

          承包人就逾期支付建設工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優先受償的,人民法院不予支持。

          第四十一條承包人應當在合理期限內行使建設工程價款優先受償權,但最長不得超過十八個月,自發包人應當給付建設工程價款之日起算。

          第四十二條發包人與承包人約定放棄或者限制建設工程價款優先受償權,損害建筑工人利益,發包人根據該約定主張承包人不享有建設工程價款優先受償權的,人民法院不予支持。

          第四十三條實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。

          實際施工人以發包人為被告主張權利的,人民法院應當追加轉包人或者違法分包人為本案第三人,在查明發包人欠付轉包人或者違法分包人建設工程價款的數額后,判決發包人在欠付建設工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。

          第四十四條實際施工人依據民法典第五百三十五條規定,以轉包人或者違法分包人怠于向發包人行使到期債權或者與該債權有關的從權利,影響其到期債權實現,提起代位權訴訟的,人民法院應予支持。

          第四十五條本解釋自2021年1月1日起施行。

          來源:最高人民法院
      聯系我們

      總監專線:14702462888

      公司地址:沈陽市大東區東祥大廈2層

      微信公眾號
      工程總監微信
      在線咨詢
      全天二十四小時
      版權所有: 遼寧中建建設集團有限公司    技術支持:   遼ICP備19019356號
    3. 案例作品
    4. 成功案例
    5. 咨詢
    6. 首頁
    7. 返回頂部
    8. 啦啦啦视频免费观看视频中字,又粗又黄又硬又爽的免费视频,亚洲 自拍 色综合图第一页区,日本无码一区二区三区AV免费
      日本无码AV 欧美A级中文完在线看完整版 亚洲AV欧美AV天堂久久 亚洲在战AV极品无码 免费AV在线看不卡 亚洲国产日韩A在线欧美 亚洲乱码中文字幕综合 又色又黄18禁免费的网站在线 无码精品国产DVD在线观看 男女牲交全程播放免费 国产美女亚洲精品久久久 国产日韩AV在线播放 国产在线精品亚洲一品区 国内精品视频在线观看九九 人妻无码AV中文系列久久免费 亚洲中文无码亚洲人成 精品亚洲成A人在线观看 99热亚洲精品无码观看 欧美XXXX做受欧美88 精品熟女少妇AV免费久久 日本成年片在线观看 特级毛片A片全部免费 亚洲AV日本无码AV在线播 日本道AV无码无卡免费 在线欧美精品视频二区 亚洲人成网站18禁止久久影院 香港三级在线播放线观看 国产不卡免费AV在线观看 深夜特黄A级毛片免费视频 香港三级经典全部 天堂AV亚洲A∨无码日本AV 特级毛片A片全部免费 欧美人妻一区二区三区 日本无码熟妇人妻AV在线 国语自产精品视频二区在 可以免费观看的毛片AV 韩国AV片免费观在线看 99热亚洲精品无码观看 最新中文无码字字幕在线 亚洲欧洲中文日韩乱码AV 中文字幕熟女人妻一区二区 黄网站色视频免费观看无下载 人妻人人做人妻人人添 久久国产一区二二区 中文字幕日产乱码久久 欧美精品亚洲精品日韩专区一乛方 日本亚洲欧美日韩国产AY 又黄又刺激又色的免费视频 在线观看欧美人与动牲交视频无码 国产在线精品亚洲一品区 亚洲熟伦熟女专区 57PAO国产成视频永久免费 A片在线观看全免费 亚洲 校园 都市 自拍 在线 亚洲—本道中文字幕东京热 亚洲毛片不卡AV在线播放 加勒比中文无码久久综合色 青青热久免费精品视频在 亚洲欧美日韩高清一区 天堂AV亚洲A∨无码日本AV 特级毛片A片全部免费 最新中文无码字字幕在线 熟女少妇人妻久久中文字幕 岛国无码不卡AV在线观看 又黄又湿又免费的视频 曰本女人牲交全视频免费播放 婷婷四房综合激情五月 久章草国语自产拍在线观看 免费的黄A片在线观看 亚洲在AV极品无码天堂手机版 A片在线观看全免费 最新亚洲人成无码网站试看 日本不卡的AV免费一区二区 在日本看免费XXXXXX 国产卡一卡二卡三卡 日本亚洲精品无码专区国产 无码不卡AV东京热毛片 精品熟女少妇AV免费久久 亚洲AV无码乱码在线观看 香港三级经典全部 少妇无码AV无码专区在线 一区二区三区高清AV专区 亚洲五月久自拍区自拍区 日本人做真爱高清视频 国产日韩AV在线播放 永久免费的AV在线观看 男女牲交全程播放免费 色噜噜狠狼综合在线 真人成年黄网站色大全 精品国产免费第一区二区三区 亚洲欧美中文字幕在线一区 亚洲堂天AV在线观看 免费AV片在线观看网址 青青成线在人线免费啪 丰满无码人妻熟妇无码区 韩国免费无遮挡在线观看 免费人视频在线观看免费 成年美女黄网站色大全COM10 免费任你躁国语自产在线播放 曰本女人牲交全视频免费播放 黃色A片三級三級三級 精品国精品国产自在久国产 国产美女亚洲精品久久久 人妻中文无码久热丝袜 亚洲AV日韩AV欧美AV怡红院 A毛片免费全部播放完整 人妻系列无码专区 又粗又黄又硬又爽的免费视频 亚洲中文无码亚洲人成 影音先锋每日最新AV资源网 免费人成视网站在线不卡 国产精品自产拍在线观看 欧美大尺度又粗又长真做禁片 全国最大的AV免费网站 黄网站色视频免费观看无下载 一本到中文无码AV在线观看 免费少妇A级毛片 国产自国产在线观看免费观看 特级欧美AAAAAA片 偷拍与自偷拍亚洲精品 亚洲成A人片在线观看无码不卡 中文字幕乱在线伦视频 欧美粗大猛烈18P 日韩人妻无码中文字幕视频 欧洲FREEXXXX性播放 AVTT天堂网AV无码 亚洲中文字幕无码一区 亚洲堂天AV在线观看 亚洲欧洲日产国码无码AV网站 青青成线在人线免费啪 特级欧美AAAAAA片 又色又黄18禁免费的网站在线 亚洲欧洲中文日韩乱码AV 天天做天天爱天天综合网 色噜噜狠狼综合在线 日本熟妇人妻无码AV 最新欧美Z0Z0人与物物 亚洲欧洲日产国码无码AV网站 又色又爽又黄的视频网站 全国最大的AV免费网站 影音先锋在线资源无码 韩国三级无码高在线观看 亚洲国产在线精品国狼行 亚洲AV无码不卡在线观看 无码AV在线日韩版日本亚洲 先锋影音AV最新AV资源网 在线不卡日本V一区二区 欧美牲交AⅤ俄罗斯 A片在线观看全免费 亚洲熟伦熟女专区 日本黄 色 成 人网站免费 久久性色AV亚洲电影 看全色黄大色黄大片女爽一次 一区二区三区高清AV专区 性做爰片免费视频毛片 日本不卡的AV免费一区二区 免费AV在线看不卡 新影音先锋男人色资源网 欧美 在线 成 人怡红院 人妻 偷拍 无码 中文字幕 亚洲AV欧美A日韩AV在线不卡 日韩人妻无码中文字幕视频 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费真 一本加勒比HEZYO东京热高清 亚洲—本道中文字幕东京热 亚洲A∨国产AV综合AV 全部免费的毛片在线看 欧美黑人巨大VIDEOS在线 中文字字幕在线乱码 直接看的AV网站免费观看 伊久线香蕉观新综合在线 日本人做真爱高清视频 又粗又黄又硬又爽的免费视频 久久国产乱子伦精品免费 新影音先锋男人色资源网 欧美XXXX做受欧美88 欧美大尺度又粗又长真做禁片 中文无码热在线视频 熟女少妇人妻久久中文字幕 大龄熟妇特黄A片 日产日韩亚洲欧美综合 黄网站色视频免费观看无下载 国语自产拍在线观看AV免费 亚洲精品国产第一区二区 免费少妇A级毛片 亚洲毛片不卡AV在线播放 中文字幕乱在线伦视频 欧美亚洲日本国产黑白配 欧美 在线 成 人怡红院 日本成年片在线观看 亚洲AV熟妇在线观看 在线看免费观看日本AV直播 人妻人人做人妻人人添 中文字字幕在线中文无码 免费特级婬片日本高清视频 亚洲欧美一区二区无码 中文字幕无码日韩专区 特大巨黑吊AV在线播放 无码AV手机免费不卡在线观看 国产最新精品自在自线 国产精品无码无卡在线观看 国产亚洲精品久久久久久久 日本制服AV免费一区二区 日本免费VA毛片在线看大全 日本制服AV免费一区二区 无缓冲不卡无码AV在线观看 国产片AV不卡在线观看国语 伊人丁香五月综合婷婷 国产超碰人人做人人爽AV大片 99久久大香伊蕉在人线国产 日本学生与黑人XXXX 欧美人与动牲交片免费播放 日本三级韩国三级韩级 免费人成视频在线观看网站 免费的成年AV片 香港三级经典全部 青青热久免费精品视频在 在线精品自偷自拍无码 在线日本国产成人免费 色情五月色情综合网站 57PAO国产成视频永久免费 97婷婷狠狠成为人免费视频 精品亚洲成A人在线观看 日本无码熟妇人妻AV在线 人妻中文无码久热丝袜 人与人性恔配视频免费 日产中文乱码字幕无线观看 本道久久综合无码中文字幕 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费真 久章草国语自产拍在线观看 国产三级精品三级在线专区 最近中文字幕完整视频 亚洲毛片不卡AV在线播放 92免费午夜福利1000合集 狠狠色综合激情丁香色五月 可以免费观看的毛片AV 国产卡一卡二卡三卡 2021AV天堂网手机版 色噜噜狠狼综合在线 亚洲精品二区360偷拍 亚洲AV熟妇在线观看 韩国AV片免费观在线看 92免费午夜福利1000合集 免费永久看黄神器 一本到中文无码AV在线观看 日韩AV在线观看一区免费 日韩女人性开放视频 人妻 熟女 制服 丝袜 AV在线观看 好看AV亚洲VA欧美ⅤA在线 日本AV天堂无码一区二区免费 精品国产免费第一区二区三区 曰本女人牲交免费视频 亚洲日本VA午夜在线电影 欧美人与动ZOZO欧美人Z0ZO 男女牲交全程播放免费 国语自产拍在线观看AV免费 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费真 丰满无码人妻熟妇无码区 久天啪天天久久99久久 日本免费A级毛一片 亚洲五月综合缴情在线 亚洲欧美日本国产在线观18 日本亚洲精品无码专区国产 日本中文字幕AⅤ高清看片 |9禁无羞遮美女真人免费网站 又黄又刺激又色的免费视频 婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂 最新亚洲人成无码网站试看 特大巨黑吊AV在线播放 熟妇的荡欲免费A片 AV日本乱人伦片中文三区 日本高清不卡一区二区三区 日本高清不卡一区二区三区 黃色A片三級三級三級 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费真 人与人性恔配视频免费 学生精品国自产拍中文字幕 亚洲毛片不卡AV在线播放一区 成年无码AV看片 无码熟妇的荡欲免费A片 欧美天堂AV无线AV欧美 人妻 偷拍 无码 中文字幕 男女做爰高清全过程视频 放荡的美妇欧美在线播放 成年女人看片免费视频播放人 日本亚洲精品无码专区国产 日本无码熟妇人妻AV在线 在线观看欧美人与动牲交视频无码 国产手机在线ΑⅤ片无码观看 免费AV片在线观看网址 手机在线日本VA无卡无码 免费人成视网站在线不卡 亚洲中文字幕无码一区在线 人妻 熟女 制服 丝袜 AV在... 国啪产自制福利2020 成年无码AV看片 国产成人AV大片大片在线播放 亚洲AV日本无码AV在线播 亚洲精品久久久久中文字幕 四虎永久在线高清国产精品 高清一区二区三区日本 成年大片免费视频播放应用 亚洲久久中文字幕WWW网站 四虎成人免费视频在线播放 久久WWW免费人成_看片 欧美黑人巨大VIDEOS在线 欧美ZOOZZOOZ视频 日本在线不卡二区三区 92免费午夜福利1000合集 欧美牲交AⅤ俄罗斯 成 人AV 在 线观看V 国产AV精品欧美亚洲韩国日本 最新欧美精品二区三区 免费高清A片特级午夜毛片 日本亚洲欧美日韩国产AY 99久久大香伊蕉在人线国产 毛片色情网免费观看网站 欧美亚洲日本国产黑白配 无码精品国产DVD在线观看 日本亚洲精品无码专区国产 最好看的最新中文字幕 自拍偷自拍亚洲精品 国产成人AV大片大片在线播放 2020国内精品久久久久精品 成年片色大黄全免费网站 亚洲欧美日本国产在线观18 成年大片免费视频播放应用 国产欧美另类久久久精品图片 四虎永久在线高清国产精品 日韩人妻无码中文字幕视频 欧美天堂AV无线AV欧美 最好看的最新中文字幕 日本道AV无码无卡免费 欧美黑人巨大VIDEOS极品 久99久热只有精品国产女同 美女视频免费是黄的网站 免费AV片在线观看网址 XFYY222每日稳定资源站姿 成年女人看片免费视频播放人 亚洲AV欧美A日韩AV在线不卡 永久免费的AV在线观看 在线精品自偷自拍无码 中文无码乱人伦中文视频在线 女人与公拘交的视频A片 自拍亚洲一区欧美另类 成 人 黄 色 网 站 视频 成年超爽网站 欧美亚洲日本国产黑白配 FREEFROMVIDEOS性欧美 人妻有码ΑV中文字幕久久琪琪布 日本制服AV免费一区二区 亚洲堂天AV在线观看 爽爽午夜影视窝窝看片 東京熱大亂交2012在线视频 麻豆文化传媒剪映免费视频 日本人与黑人牲交交免费 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线观看 日本免费A级毛一片 在线欧美精品视频二区 窝窝影视午夜无码看片免费 男女牲交全程播放免费 日本亚洲欧美在线视观看 欧美成AⅤ高清在线 久久99国产综合精品女同 2020国内精品久久久久精品 全部免费的毛片在线看 日本天堂免费观看 在线日本AV高清观看可搜索 亚洲成A人片在线观看无码不卡 最近中文字幕2018免费看 加勒比中文无码久久综合色 手机在线日本VA无卡无码 中文无码热在线视频 亚洲堂天AV在线观看 成年AⅤ免费直播视频 精品亚洲成A人在线观看 欧美人牲口杂交在线播放免费 欧美ZOOZZOOZ视频 国产AV福利久久精品CAN 中文字字幕在线乱码 亚洲欧美日本国产在线观18 无遮挡很爽很污很黄的网站 亚洲 自拍 色综合图第一页区 |9禁无羞遮美女真人免费网站 精品国精品国产自在久国产 中文字幕无码日韩专区 中文字幕日产乱码久久 国产免费破外女真实出血视频 色先锋影音岛国AV资源 亚洲色欲色欱WWW在线 亚洲日本无码AV一区二区三区 在日本看免费XXXXXX 亚洲AV熟妇在线观看 日本学生与黑人XXXX 亚洲AⅤ无码成人网站 四虎成人免费视频在线播放 先锋影音AV资源我色资源 亚洲人成网站18禁止久久影院 禁18怕啦啦啦视频晚上短视 57PAO国产成视频永久免费 国产99视频精品免视看6 天天做天天爱天天综合网 无码精品国产AV在线观看DVD 国产亚洲日韩在线三区 加勒比HEZYO无码专区 曰本女人牲交免费视频 亚洲熟妇自偷自拍另类图片 中文字字幕在线乱码 深夜A级毛片免费视频 最好看的中文字幕2019 亚洲欧美一区二区无码 成年大片免费视频播放应用 在线日本国产成人免费 日韩精品一区二区三区中文 亚洲欧洲中文日韩乱码AV 特级欧美AAAAAA片 亚洲欧美日本国产在线观看18 亚洲在AV极品无码天堂手机版 韩国免费无遮挡在线观看 最新亚洲人成无码网站试看 国产熟妇乱子伦视频在线观看 国产高清综合乱色视频 免费男人和女人牲交视频全黄 亚洲国产在线二区三区 国产99视频精品免视看6 男女牲交全程播放免费 美女视频免费是黄的网站 特级毛片WWW免费版 国产美女亚洲精品久久久 啦啦啦视频免费观看视频中字 成 人 黄 色 网 站 视频 色情五月色情综合网站 亚洲国产精品VA在线播放 AV日本乱人伦片中文三区 日本亚洲精品无码专区国产 欧美粗大猛烈18P 亚洲AⅤ无码成人网站 国产福利在线永久视频 国产卡一卡二卡三卡 国产免费破外女真实出血视频 成 人AV 在 线观看V 韩国三级无码高在线观看 欧洲FREEXXXX性播放 天堂AV亚洲A∨无码日本AV 男女牲交全程播放免费 先锋影音AV最新AV资源网 国内自拍偷国视频在线观看 亚洲中文无码亚洲人成 日本AV不卡在线观看播放 无码不卡AV东京热毛片 人妻有码ΑV中文字幕久久琪琪布 中文字幕无码日韩专区 亚洲欧美中文字幕在线一区 天堂AV亚洲A∨无码日本AV AVTT天堂网AV无码 欧美AV国产AV日本AV 欧美人与动ZOZO欧美人Z0ZO 久天啪天天久久99久久 中文字幕无码日韩专区 精品亚洲成A人在线观看 日韩精品一区二区三区中文 亚洲国产在线精品国 国产福利在线永久视频
      <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>